Образец договора подряда

Договор подряда N ______ "___" ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
         (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
в лице _____________________________________, действующего на основании ___
                (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
           (Устава, Положения, свидетельства (их дата, номер))
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданин ___________
_____________________________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с
   (Ф.И.О., паспортные данные)
другой  стороны,  заключили  настоящий договор  (в дальнейшем - договор), о
нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на  себя  обязательство
выполнить по заданию Заказчика следующую работу: __________________________
                                                      (какая работа,
___________________________________, а Заказчик обязуется принять результат
   ее объем, количество и т.д.)
работы и оплатить его.
    1.2. Работа выполняется за риск ______________________________________
                                           (Подрядчика, Заказчика)

1.3. Факт выполнения работ по настоящему договору подтверждается актом приема-передачи, подписываемым сторонами по окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) и являющимся основанием для расчетов.

2. Сроки и способы выполнения работы. Материалы

     2.1. Предусмотренные в подпункте  1.1 работы выполняются  из материала
_____________________________
  (Подрядчика, Заказчика)
    2.2. Подрядчик _______________________________________________________
                       (самостоятельно, по согласованию с Заказчиком)
    2.3. Подрядчик _________________________ привлекать к исполнению своих
                      (вправе, не вправе)
обязательств субподрядчиков.
    2.4. Качество  выполненной Подрядчиком  работы должно  соответствовать
___________________________________________________________________________
  (описать требования, которым должно соответствовать качество, или дать
___________________________________________________________________________
  ссылку на требования, обычно предъявляемые к работам соответствующего
___________________________________________________________________________
 рода, или указать, каким документам, образцам, стандартам и т.д. должно
                        соответствовать качество)

2.5. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по заданиям Заказчика, являющимся неотъемлемыми приложениями к договору.

2.6. Сроки выполнения работ определяются в заданиях Заказчика.

     2.7. Предусмотренные  в подпункте  1.1 договора  работы выполняются по
месту нахождения __________________________________________________________
                        (Заказчика, Подрядчика или иного места)

3. Цена работы и порядок ее оплаты

     3.1. Общая стоимость работ составляет ___________________________ руб.
                                               (всего, за месяц)
    3.2. Порядок оплаты __________________________________________________
                              (после окончания работы согласно акту
___________________________________________________________________________
                    приема-передачи или иной порядок)

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2. отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

4.1.3. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;

4.1.4. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

4.2. Заказчик обязан:

     4.2.1. оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы ________
__________________________________________________________________________;
            (указать, в чем конкретно заключается содействие)

4.2.2. обеспечить Подрядчика материалами, оборудованием и т.д.;

4.2.3. уплачивать с начисленных Подрядчику выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

4.2.4. с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.2. использовать в ходе выполнения работы материалы соответствующего качества;

4.3.3. не реже одного раза в ______ информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

4.3.4. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;

4.3.5. по требованию Заказчика представлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;

4.3.6. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

4.3.7. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;

4.3.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;

4.3.9. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;

4.3.10. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или результатам выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 4.4 договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности.

4.6. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания - соответствующими необходимому ходу работ.

5. Обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. предоставлять при необходимости места для выполнения Подрядчиком работ, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

5.1.2. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующего вида работ;

5.1.3. не допускать (отстранять от работы) к выполнению работ Подрядчика, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

5.1.4. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок условий выполнения работ по настоящему договору, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

5.1.5. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

5.2.2. использовать средства индивидуальной защиты;

5.2.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

5.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные настоящим договором для безопасного выполнения работ.

6. Основания досрочного расторжения договора

     6.1. Договор прекращается досрочно ___________________________________
                                           (обстоятельства досрочного
___________________________________________________________________________
                          расторжения договора)

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность:

     7.1.1. за некачественное выполнение работ ____________________________
                                                 (мера ответственности)
    7.1.2. за просрочку выполнения работ _________________________________
                                                 (мера ответственности)

7.2. Заказчик несет ответственность за:

7.2.1. неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2 договора;

7.2.2. несвоевременную оплату выполненной работы - уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. Дополнительные условия

8.1. Все споры по договору разрешаются сторонами в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

8.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

9.1. Заказчик:

9.1.1. Юридический адрес: _____________________________________________

9.1.2. Местонахождение: _______________________________________________

9.1.3. Банковские реквизиты:___________________________________________

9.1.4. Тел. (факс): ___________________________________________________

9.2. Подрядчик: _______________________________________________________

9.2.1. Регистрация по адресу: _________________________________________

9.2.2. Местожительство: _______________________________________________

9.2.3. Тел.: __________________________________________________________

Заказчик: __________________           Подрядчик: _________________
             (подпись)                               (подпись)
           М.П.