Исковое заявление (взыскание основного долга с учетом инфляции и неустойки за ненадлежащее выполнение обязательств по договору строительного подряда)
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
В хозяйственный суд области ИСТЕЦ: ООО "А" почтовые и банковские реквизиты ОТВЕТЧИК: ЧУП "Б" почтовые и банковские реквизиты
СУММА ИСКА: 50 841 306 рублей
ГОСПОШЛИНА: 2 542 065 рублей
Выступая в качестве подрядчика по договору строительного подряда N 1 от 01.01.2012 (далее - Договор) ООО "А" выполнило в апреле - мае 2012 года строительно-монтажные работы на объекте "Строительство сооружения" в г. Энске". Стоимость работ в указанные месяцы составила 332 016 250 рублей. В свою очередь, ЧУП "Б", выступив в качестве заказчика, приняло на себя обязательства принять результат работ, обеспечить непрерывное финансирование и своевременные расчеты за выполненные работы (пункты 1.1., 3.1.8., 4.2. Договора). Согласно п. 4.1. Договора заказчик перечисляет подрядчику авансы в объеме согласно графику платежей, но не более 50% от планируемого объема работ в следующем месяце до 20 числа текущего месяца. Оплату за выполненные работы заказчик обязан производить ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным (пункт 4.3. Договора).
03.06.2012 года, в связи с тем, что заказчиком не исполнялись обязанности по Договору - за весь период строительства ни разу не были оплачены ни авансы, ни стоимость выполненных строительно-монтажных работ - подрядчик обратился в его адрес с претензией, в которой содержалось требование о необходимости оплаты выполненных работ, а также неустойки в размере 0,2% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, предусмотренной Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее - Правила). Стоимость подлежащих оплате работ была рассчитана с учетом условий п. 4.8. договора - при нарушении заказчиком сроков перечисления платежей за выполненные работы их оплата производится с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов.
В ответ на претензию ЧУП "Б" в адрес ООО "А" направлен ответ, в котором заказчик признал требования, обязавшись исполнить их в срок до 01.09.2012 года.
Платежным поручением N 1 от 10.07.2012 г. заказчик произвел оплату стоимости работ за апрель и май 2012 года в размере 332016250 рублей по ценам, действовавшим на момент окончания работ, оставив неисполненным условие Договора об оплате неустойки и суммы долга с учетом инфляции на момент фактических расчетов.
На момент подготовки платежного поручения N 62763 от 10.07.2012 года стоимость выполненных в апреле - мае 2012 года работ с учетом индекса изменения стоимости СМР за июль 2012 года составила 344093170 рублей. Т.е. за указанные месяцы осталась неоплаченной стоимость работ в размере: 344093170 - 332016250 = 12076 920 рублей (расчет - приложение N 1 к настоящему заявлению).
Кроме того, ответчиком не оплачена сумма пени за несвоевременную оплату стоимости выполненных в апреле - мае 2012 г. работ, которая по состоянию на 10.07.2012 года составила 38765153 рубля (расчет - приложение N 2 к настоящему заявлению).
Таким образом, сумма иска складывается из суммы долга за выполненные и неоплаченные в апреле - мае 2012 года работы с учетом инфляции по индексам изменения стоимости СМР на момент фактических расчетов в размере 12076920 рублей и пени за несвоевременную оплату выполненных в указанные месяцы работ в размере 38765153 рубля и составляет: 12076920 + 38765153 = 50841306 рублей.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями законодательства.
Учитывая, что претензионное требование об оплате суммы долга с учетом изменения цен в строительстве, а также неустойки за нарушение условий договора ответчиком не исполняется, руководствуясь ст.ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 49, 159 и 160 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, Правилами и условиями договора подряда N 1 от 1.01.2012 года, ООО "А"
ПРОСИТ СУД:
1. Взыскать с ответчика -ЧУП "Б" - в пользу истца -ООО "А" - 50841306 рублей, в том числе:
- 12076920 рублей - сумма основного долга с учетом инфляции за выполненные в апреле - мае 2012 года строительно-монтажные работы;
- 38765153 рубля - неустойку за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате госпошлины в размере 2542065 рублей.
3. Открыть примирительную процедуру по настоящему спору
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение N 1 - расчет суммы основного долга с учетом инфляции.
2. Приложение N 2 - расчет суммы неустойки.
2. Копия договора строительного подряда N 1 от 1.01.2012 года.
3. Копии справок о стоимости выполненных работ формы С-3 за апрель - май 2012 года.
4. Копия претензии.
5. Копия уведомления о получении почтового отправления.
6. Копия ответа на претензию.
7. Платежное поручение на оплату государственной пошлины.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО "А"
11. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
Приложение N 1
РАСЧЕТ СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ - МАЙ 2012 ГОДАВ РАМКАХ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА N 1 ОТ 1.01.2012 Г.
Методика расчета:
индекс месяца фактической оплаты (июль 2012) / индекс месяца выполнения работ х Сумму выполнения = сумма долга в действующих ценах.
---------------------------------------------------------------------- ¦ Месяц ¦ Выполнено, ¦ Индекс ¦Индекс месяца¦основной долг ¦ ¦ выполнения ¦ руб. ¦ месяца ¦оплаты (июль ¦ с учетом ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ 2012 г.) ¦инфляции, руб.¦ +-------------+-------------+-----------+-------------+--------------+ ¦ апрель 2012 ¦ 267 655 440 ¦ 4,0099 ¦ 4,1728 ¦ 278 528 796 ¦ +-------------+-------------+-----------+-------------+--------------+ ¦ май 2012 ¦ 64 360 810 ¦ 4,0962 ¦ 4,1728 ¦ 65 564 374 ¦ +-------------+-------------+-----------+-------------+--------------+ ¦ Итого к ¦ ¦ ¦ ¦ 344 093 170 ¦ ¦ оплате: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------+-------------+-----------+-------------+---------------
Сумма долга за работы, выполненные в апреле - мае 2012 года, оставшаяся неоплаченной:
344 093 170 руб. - 332 016 250 руб. = 12 076 920 руб., где:
344 093 170 руб. - стоимость выполненных в мае - апреле 2012 года работ с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов (июль 2012 года);
332 016 250 руб. - фактически оплаченная часть стоимости работ, выполненных в апреле - мае 2012 года.
Приложение N 2
РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ В АПРЕЛЕ - МАЕ 2012 ГОДА РАБОТ ГОДАВ РАМКАХ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА N 1 ОТ 01.01.2012 г.
Методика расчета:
Сумма пени = сумма просроченного платежа х размер пени за один день просрочки х количество дней просрочки
Пеня за несвоевременную оплату выполненных работ:
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Месяц ¦Выполнено, ¦ Период просрочки ¦кол-во дней¦ Пеня, руб. ¦ ¦ выполнения ¦ руб. ¦ ¦ просрочки ¦ ¦ +---------------+-----------+--------------------+-----------+------------+ ¦ апрель 12 ¦267 655 440¦ с 08.05.2012 ¦ 64 ¦34 259 896 ¦ ¦ ¦ ¦ по 10.07.2012 ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+--------------------+-----------+------------+ ¦ май 12 ¦64 360 810 ¦ с 06.06.2012 ¦ 35 ¦ 4 505 257 ¦ ¦ ¦ ¦ по 10.07.2012 ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+--------------------+-----------+------------+ ¦ Сумма пени: ¦ ¦ ¦ ¦ 38 765 153 ¦ ----------------+-----------+--------------------+-----------+-------------
Сумма пени за несвоевременную оплату стоимости выполненных работ: 38 765 153 рубля.
Приложения к документу:
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Исковое заявление»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Исковое заявление»:
- Исковое заявление о понуждении ответчика к замене некачественного товара по договору поставки
- Исковое заявление о взыскании задолженности за оказанные услуги, пени за просрочку оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами
- Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности участников и директора коммерческой организации
- Исковое заявление о взыскании денежных средств
- Исковое заявление о возмещении убытков и понуждении к исполнению обязательства в связи с нарушением условий договора
- Исковое заявление о признании незаконным решения ликвидационной комиссии и включении требования в реестр требований кредиторов
- Исковое заявление об установлении факта получения заработной платы
- Исковое заявление о взыскании суммы основного долга, пени и процентов за пользования чужими денежными средствами
- Исковое заявление о выезде ребенка за границу без согласия второго родителя
- Исковое заявление о взыскании суммы задатка в двойном размере
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора